Адрес: г.Самара ул. Антонова-Овсеенко 44 б

Наши контакты: 8 (927) 001-80-80

990-22-69

Дизайн интерьера
Ремонт квартир
Ремонт офисов

Образец договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

 

г. Самара                                                                                                                              дд.мм.гггг.

 

_______________________________________________________________________________,

 (наименование предприятия или ф.,и.,о. физического лица)

действующий на основании устава, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, и

___________________________________________________________________________________

(наименование предприятия или ф.,и.,о. физического)

именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, заключили настоящий договор о нижеследующем.

 

1.   Предмет договора    

       1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить отделочные работыв квартире по адресу: г. Самара,

       1.2.  Заказчик по настоящему договору принимает на себя обязанности по финансированию работ.

       1.3. Объем и содержание работ определяются прилагаемой сметной документацией, согласованной сторонами.

       1.4.  Срок выполнения работ – …..  рабочих дней со дня получения аванса и предоставления помещения для производства работ согласно Акту.

      1.5.  При досрочном выполнении работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных работ.

 

  1. Сумма договора и порядок оплаты

       2.1.  Цена работ, подлежащих выполнению и составляющих сумму договора, согласно прилагаемой смете составляет (___________________) рублей 00 коп.

       2.2.  Перед началом работ Заказчик оплачивает  Подрядчику Аванс в размере  00 000 рублей 00 коп.

       2.3.   Днём исполнения обязательств Заказчика по оплате считается день поступления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

       2.4.    Если в процессе производства работ возникает необходимость выполнения объемов, превышающих объемы, установленные сметой, или уменьшение объемов работ по сравнению со сметой, то стороны должны произвести уточнение суммы настоящего договора и сроков выполнения работ, а также оформить дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.

       2.5.    Оплата производится поэтапно по договоренности сторон.

 

3.Обязанности сторон

     3.1.  Заказчик:

     3.1.1.  Ведет технический контроль за строительством.

     3.1.2.  Принимает результат выполненных работ у Подрядчика, согласно настоящему договору.

     3.1.4.  Финансирует выполняемые Подрядчиком работы на условиях настоящего договора.

     3.1.5.  Выполняет в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в настоящем договоре.

     3.1.6.  В случае прекращения работ по своей инициативе оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ на момент их прекращения по акту и закупленных Подрядчиком материалов для выполнения работ.

 

3.2.   Подрядчик:

     3.2.1. Выполняет работы в соответствии со строительными нормами и правилами, в сроки согласно настоящему договору.

     3.2.2.  В случае обнаружения недостатков в работе Заказчиком должен устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

     3.2.3.  Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по исполнению настоящего договора.

     3.2.4.  Гарантирует качество результата выполненных работ в течение 12 месяцев при условии соблюдения основных правил эксплуатации.

 

4.Порядок приемки выполненных работ

     4.1.  По выполнении работ Подрядчик извещает в течение 2-х календарных дней Заказчика об окончании работ и предоставляет акт приемки выполненных работ в двух экземплярах.

     4.2.   Заказчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней после получения акта приемки от Подрядчика принять результат выполненных работ по акту приемки выполненных работ, подписать акты со своей стороны или отказаться от приемки с письменным указанием причин отказа.

     4.3.   Наличие недостатков и сроки их устранения оформляются двухсторонним актом между сторонами.

     4.4.   Подписанные сторонами акты без замечаний передаются: один экземпляр Заказчику для оплаты и ведения бухгалтерского учета, второй экземпляр – Подрядчику.

     4.5.   Риски случайного повреждения и случайной гибели результата объекта до приемки объекта в эксплуатацию несет Подрядчик.

 

5.   Изменение и прекращение договора

      5.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

      5.2.  Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим договором.

      5.3.  Сторона, решившая расторгнуть договор, письменно уведомляет другую сторону в пятнадцатидневный срок до предполагаемой даты расторжения. При одностороннем расторжении договора, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки и неустойку согласно действующему законодательству РФ.

 

6.   Форс-мажор

      6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение обусловлено обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных или муниципальных органов  или иных компетентных организаций.

      6.2.  Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

      6.3.  Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна в течение 3(трёх) календарных дней предоставить извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

      6.4.  Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут одной из сторон путем направления уведомления другой стороне без возмещения возникших убытков.

 

 

7.   Ответственность сторон

     7.1. За нарушение сроков выполнения работ по договору Подрядчик несет материальную ответственность и уплачивает Заказчику пенив размере 0,1% от общей цены договора за каждый день просрочки с момента заявления претензионных требований Заказчиком.

     7.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведёт к задержке выполнения строительно-монтажных работ, Подрядчик вправе продлить срок выполнения работ на соответствующий период и на освобождение от уплаты штрафа за просрочку сдачи работ, Заказчик, также обязан  уплатить пени в размере 0,1% от общей цены договора за каждый день просрочки.

     7.3. В иных случаях при неисполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

 

8.   Заключительные положения

     8.1.  Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров между сторонами.

     8.2.  В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Самарской области.

     8.3.  Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств  сторонами по настоящему договору.

     8.4.  Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

     8.5.  Приложение: 1. Смета

 

  1. Реквизиты и подписи сторон: